Куперс

Бухучет и анализ

Акт выполненных работ, образец

Содержание

Договор на поставку окон ПВХ № __

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.2. Работы Исполнителем выполняются из собственных материалов и своими силами.

1.3. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ.

1.4. Срок гарантии на Работы и окна – 2(два) года со дня подписания акта выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.Права Заказчика:

— в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

— изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением настоящего договора.

2.2. Обязанности Заказчика:

— предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220В к месту работ.

— принять результат работ, выполненных Исполнителем, при отсутствии в нем явных недостатков;

— в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней с момента обнаружения;

— оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором;

2.3.Обязанности Исполнителя:

— выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п.3.2. настоящего договора.

— передать результат работ заказчику по акту выполненных работ;

— предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;

— произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОР.

3.1. Общая стоимость по настоящему договору составляет: _______________(______________________) рублей.

3.2. Оплата производится в следующем порядке:

3.3. Стоимость Договора на протяжении действия договора является неизменной.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ.

5.1. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с оформлением акта выполненных работ.

5.2. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются сроки для их устранения.

5.3. Устранение недостатков производится за счет Исполнителя.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по своевременному исполнению Договора, он обязан уплатить последнему неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости Договора за каждый день просрочки.

6.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

6.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.6 Гарантия не распространяется на случаи повреждения Изделия и комплектующих к нему Заказчиком или третьими лицами вследствие ненадлежащего обслуживания Изделия; механических повреждений в результате падения, удара и иных воздействий; ремонта, проведенного силами Заказчика или любыми третьими лицами.

6.7.Договор вступает в силу и действует до ________________________г.

При подписании договора обязательно подписывается бланк заказа, в котором указываются все характеристики устанавливаемой пластиковой конструкции.

Акт приема-передачи

выполненных работ по договору подряда по монтажу конструкций ПВХ

г. Оренбург «__» ______________ 2015г.

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий

Акт о нижеследующем.

«__» ____________ 2015г. и передал результат выполнения работ Заказчику.

2. Заказчик принял работы по договору подряда

Качество выполненных работ соответствует требованиям Заказчика.

Претензий к качеству у Заказчика к Подрядчику не имеется.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон:

Акт приемки выполненных работ – документ, заключающийся между двумя контрагентами (заказчиком с одной стороны и непосредственным исполнителем с другой), согласно которому отображаются все виды выполненных работ, их общая стоимость, а так же начальные и конечные сроки.

Составление акта выполненных работ (услуг) является необходимым в случае, когда следует подтвердить факт выполненных работ исполнителем. Данный документ является своеобразным отчетом исполнителя перед заказчиком.

Унифицированной формы акта выполненных работ законодательством не утверждено. Тем не менее, есть два вида официальных форм, по которым отображается факт выполнения работ (форма КС-2), а так же общая сумма денежных средств, затраченных на выполнение работ (форма КС-3). Исходя из этого, все организации имеют возможность самостоятельно разрабатывать удобную для заполнения и использования форму документа о выполненных работах (услугах). В данном случае, целесообразно указать всю необходимую информацию:

  • порядковый номер данного документа для его регистрации в бухгалтерии;
  • дата составления документа;
  • номер договора, согласно которому составляется акт выполненных работ;
  • сроки выполнения оговоренных работ;
  • объемы выполненных работ;
  • общая стоимость работ (с обязательным учетом НДС);
  • номер счета, который предоставляется заказчику для оплаты произведенной работы (услуги);
  • полное название заказчика и исполнителя, согласно учредительным документам;
  • оттиск печати обеих заинтересованных организаций;
  • подписи исполнителя и заказчика, или лиц, имеющих право подписи.

Исходя из того, что учетный документ о выполненных работах является двусторонним, его следует в обязательном порядке составлять в двух экземплярах. Один передается заказчику, а второй остается у непосредственного исполнителя прописанных в договоре работ. Согласно акту выполненных работ производится оплата, сумма которой оговорена в договоре и прописана в самом акте.

Возможны случаи, когда заказчик имеет право отказаться от оплаты оговоренной суммы денежных средств. Причиной могут послужить недоработки, брак в работе или ненадлежащее выполнение заказа. В данной ситуации возможно разбирательство, результатом которого, как правило, является устранение всех обнаруженных неполадок, а так же составление нового акта выполненных работ.

Образец договора по спиливанию деревьев.

Образец договора по спиливанию деревьев.

Евгений александрович новиков образцы трудовых договоров — образцы трудовых договоров.

Договор на спиливание деревьев образец.

Образец договора по спиливанию деревьев.B бланк договора купли/b-b продажи /b(простой.Образец договора по спиливанию деревьев.Заключаем договора с кжп, предприятиями и частными лицами. предоставляем договор, смету, акт выполненных работ.Удаление , спиливание опасных деревьев , кронирование , любая вырубка леса, расчистка участков от кустарника.Спилим деревья и ветки любой сложности, быстро и аккуратно разберем по частям в труднодоступных местах. Образец договора по спиливанию деревьев.Конечно же, просто так деревья никто не спиливает. для удаления деревьев существуют особенные санитарные показания.

Надзорное ведомство готовит иски в арбитражный суд санкт-петербурга о признании данных пунктов договоров.

Образец договора по спиливанию деревьев.Они просят нас помочь им спилить старое сухое дерево около дома 38. «сучки с дерева без конца.Журналы учета выполненных работ (формы кс-6 и кс-6а). для таких случаев росстат в письме 01-02-9/381 разъяснил.Технология валки деревьев отдельными частями заключается в следующем: арбортист (пильщик) фиксирует каждую.

Скачать образец ходатайства назначении повторнойобразец ходатайства назначении. образец ходатайства tags: образец.

Пример оформления акта приема-передачи документов на постоянное хранение в государственный архив.

Карточка приема граждан бланк новостикарточка личного приема граждан n дата карточка карточка приема бланк договора.Работаем в калининграде и обл. ип павлов. предлагаю. валка,спилка, снос деревьев.

Для ликвидации аварии водоканал спилил деревья на зины портновой.

Должностная инструкция вентиляционщика. бланк квитанция об оплате госпошлины. наряд-допуск для работы в.

Иву во дворе по добролюбова, 3 коммунальщики намерены спилить, чтобы. коммунальщики объявили войну дворовым.

В архангельске проводятся сезонные работы по содержанию зеленых насаждений. более 300 деревьев кронировано в.Штатное расписание (форма т-3) hr-portal.Поблизу київського зоопарку заради офісів та парковки вирубали майже всі дерева.Бланк договора возмездного оказания услуг для бланк банковской справкио доходах.Спилить дерево в мегаполисе весьма сложно. и это не только из-за отсутствия у вас специального оборудования и умения. Заявление на спиливание деревьев образец.

Уборка территории вырубка деревьев koks bīstamo, avārijas koku zāgēšana.

О том, сколько стоит спилить дерево в москве, лосях и гаражной амнистии рассказывает антон кульбачевский.22.12.2012. аренда автовышки агп 28 , по наличной и безналичной форме оплаты. вылет стрелы 28 метро. Заявление. прошу восстановить меня в число студентов указать курса очной, очно-заочной, заочной формы обучения.Спиливание деревьев удаление деревьев создающих помехи для хозяйственной деятельности. Http://oimsla.edu.ru/files/public/f1c0c.pdf4 ноя 2011 . нужно ли переделать дату договора купли продажи .

Из одного дерева получается примерно 30 пачек офисной бумаги формата а4 стандартной плотностью 80 гр/м2.

Образец договор с физическим лицом на оказание транспортных услуг.

В этом разделе говорится, как сформировать два типа яблони: с кустовой формой кроны (технология обрезки здесь.По веткам деревьев, по лишайникам, по кольцам спиленного дерева, по муравейнику.

Формируем крону яблони (2011) dvdrip. формировка кроны плодовых деревьев дело для кого-то сложное для.

В центре саратова спиливают деревья. работы ведутся на улице радищева, между кутякова и большой горной. Обрезание деревьев позволяет придать их кроне эстетичный вид, омолодить растения.

. «хотинского госспецлесничества » минимум полтора года незаконно рубили и позволяли корчевать деревья другим.

Предприятие занимается продажей пиловочника сосны. жд поставка. объем до 3000 кбм.Как сделать дерево счастья своими руками по шагово: лоскутные поделки для дачи, мастер.Как сделать бочку своими руками. пень спиленного дерева превращали в удобную подставку для раскалывания чураков и.Невозможно представить себе иного материала, лучше остальных пригодного для постройки бани, чем дерево.

Чтобы подтвердить выполнение обязательств по договору подряда, составляют акт выполненных работ. Бесплатно скачать образец-2020 и бланк можно ниже.

×

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Акт — это приложение к договору. Документ гарантирует, что у заказчика нет претензий к выполненным работам. Составлять его нужно в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Образец акта выполненных работ далее на странице.

Документ является основанием для расчетов по договору подряда между заказчиком и исполнителем, поэтому важно грамотно его составить и оформить. Скачайте наш пример акта выполненных работ —это бесплатно, подставьте свои данные и используйте документ как шаблон.

Акт сдачи-приемки выполненных работ: образец-2020

У документа нет унифицированной формы. Скачайте наш понятный и простой образец акта выполненных работ и при необходимости его дополните. Формат документа можно использовать любой. Например, excel или word: скачать образец акта выполненных работ у нас вы можете в обоих вариантах, выбирайте тот, в котором вам удобнее работать.

Бланк акта выполненных работ-2020 : скачать бесплатно в excel

Бланк акта выполненных работ: скачать бесплатно в word

Разберем, как заполнять и оформлять документ.

Обязательные реквизиты акта выполненных работ-2020

Актуальные в 2020 обязательные реквизиты акта выполненных работ:

  • сведения о компаниях: названия, контакты и т.д.,
  • дата составления,
  • информация о договоре, по которому производились работы,
  • наименование работ, сроки их проведения,
  • качество и стоимость выполненных работ.

Различайте акт выполненных работ и акт оказанных услуг. В Налоговом кодексе сказано, что работа отличается от услуги тем, что ее выполнение имеет материальное выражение.

Если заказчик нашел недостатки в работе, это надо указать отдельным пунктом. Там же надо отметить сроки и порядок их устранения. Обе копии акта должны подписать руководители компаний, также надо поставить печати, если они есть.

Если исполнитель подряда не согласен с претензиями, заказчик должен составить мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг. Образец документа лучше подготовить заранее и согласовать его с юристом. Возьмите за основу наш пример и дополните его, если понадобится.

При обращении в суд акт выполненных работ и мотивированный отказ будут доказательством. Поэтому следите, чтобы оба документа были оформлены правильно.

Выставить акт выполненных работ онлайн

Чтобы документы имели юридическую силу, их надо грамотно составить, не допустив ошибок. Проще всего бесплатно заполнить акт выполненных работ онлайн: в сервисе МойСклад сведения о вашей компании и контрагентах заполняются автоматически. Система также проставляет номер документа, стоимость услуг и итоговую сумму. Это намного надежнее, чем заполнять документы от руки: вы точно не ошибетесь.

×

Заполните акт выполненных работ онлайн!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе МойСклад — вы совершенно бесплатно сможете:

  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)
  • Скачать нужный бланк в Excel или Word

В МоемСкладе сделать акт выполненных работ онлайн можно за пару кликов. Сразу из сервиса вы можете отправить документ контрагенту в удобном формате — Excel или PDF. Архив документов создается автоматически: они всегда будут под рукой. Вы сэкономите до 70% времени на рутинной бумажной работе.

Более 1 000 000 компаний уже печатают счета, накладные и другие документы в сервисе МойСклад
Начать использовать

Далее мы разобрали частые случаи использования акта и ответили на главные вопросы о том, как оформлять документ.

Нужна ли печать на акте выполненных работ?

Обязательна должна быть подпись уполномоченного лица. Если она есть — печать не обязательна. Но если она используется в компании — лучше все-таки поставить.

Кто имеет право подписывать акты выполненных работ?

Подписать документ могут руководители компаний. Они могут передавать это право другим сотрудникам на основании доверенности.

Кто подписывает акт выполненных работ со стороны заказчика?

Директор организации, либо сотрудник, у которого есть доверенность.

Есть ли разница, в каком формате печатать документ?

Нет. Это на ваше усмотрение. Можете бесплатно скачать акт выполненных работ: бланк-2020 в Word, Excel .

Нужен ли ИП акт выполненных работ?

Для ИП акт выполненных работ — не обязательный документ. Предприниматели на УСН и на ЕНВД ведут документооборот по упрощенной системе. Но этот документ подтверждает, что работы были выполнены, поэтому рекомендуем его составлять. Обязательно посмотрите актуальный в 2020 образец — акт сдачи приемки выполненных работ должен быть составлен грамотно.

Для чего нужно сопроводительное письмо к акту выполненных работ?

Чтобы попросить контрагента, например, прислать подписанный документ в определенный срок, составляют сопроводительное письмо к акту выполненных работ. Образец — ниже.

Что делать, если акт выполненных работ подписан, а фактически работы не выполнены?

Можно обратиться в суд. По нормам договора подряда, можно оспорить акт выполненных работ, даже если его подписали без замечаний. Для начала нужно отправить исполнителю письмо, в котором описать, какие недостатки вы выявили. Если подрядчик не хочет ничего исправлять, можно привлечь экспертизу, которая оценит оговоренный и фактический объем и качество работ. И с этим заключением уже обращаться в суд.

Зачем нужен промежуточный акт выполненных работ?

Если в договоре указан большой объем работ, для удобства составляют промежуточный акт выполненных работ. Образец можно скачать ниже. В документе можно, например, определить, в какой срок надо завершить различные этапы работ, а также их стоимость и условия выплаты неустоек.

Заменяет ли УПД акт выполненных работ?

Да. Универсальный передаточный документ (УПД) — это рекомендованная, но не обязательная форма. С ее помощью можно сократить документооборот в компании. Использование УПД надо согласовать с контрагентами. Если в договоре оговорено применение акта выполненных работ и счета-фактуры, нужно оформить допсоглашение.

Что делать, если в процессе работ, у нас изменились условия договора?

Нужно оформить корректировочный акт выполненных работ. Его составляют, когда в договоре происходят различные изменения. У документа нет унифицированной формы. Наш актуальный в 2020 образец заполнения корректировочного акта выполненных работ содержит все нужные реквизиты — скачайте его, подставьте свои данные и пользуйтесь.

Корректировочный акт выполненных работ: скачать образец (word)

Нам нужно составить акт выполненных работ с физическим лицом. Можно ли использовать тот же образец, что и для компании?

Можно. Обязательно укажите в договоре паспортные данные подрядчика. Акт приема-передачи выполненных работ по договору подряда: образец и бланк . Скачать их можно абсолютно бесплатно в форматах word и excel.

Вам могут потребоваться:

Акт оказанных услуг

Счет-фактура

Другие формы документов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх